La Cour d’appel de Marseille écarte dans cet arrêt une requête visant à l’indemnisation d’un titulaire du fait de la défaillance du titulaire d’un autre lot. Le titulaire défaillant ayant, par son absence, remis en cause le planning des travaux, le requérant a subi un retard de son chantier....
CAA Marseille, 7 mai 2014, SARL Méridionale Électrique Noël et Pellegrini, no 11MA00539
Mis à jour le 31 juillet 2014 - Vérifié le 13 avril 2022
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rechercher dans cet article